Makaleler

Gemini_Generated_Image_e262fle262fle262

Yüklenici Yapmış Olduğu Masrafları Geri Alabilir mi?

Yargıtay, inşaatın geç tesliminde tarafları ortak kusurlu buldu. Yüklenicinin kar kaybı talebi reddedilirken, yaptığı masrafları geri alabileceğine hükmetti.   ÖZET: Yargıtay, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine ilişkin yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını bozmuştur. Yerel mahkeme, inşaatın süresinde bitirilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmeyi fesheden arsa sahiplerini haklı bularak yüklenicinin tazminat…
Gemini_Generated_Image_cii5cii5cii5cii5

Kentsel Dönüşümün Şartları ve Gecikme Tazminatı (Yargıtay Kararı)

Kentsel dönüşüm projesinde dükkan teslimindeki gecikmede kira tazminatı için makul sürenin nasıl belirleneceğine dair Yargıtay tarafından verilen bozma kararını sizlerle paylaştık:   ÖZET: Yargıtay, kentsel dönüşüm projesi kapsamında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, teslim süresi belirtilmeyen dükkanların geç teslimi nedeniyle açılan kira kaybı tazminatı davasında verilen yerel mahkeme kararını…
Gemini_Generated_Image_bsngz9bsngz9bsng

Kentsel Dönüşümde Yıkılan Binadaki Muhdesatın Tespiti Yargıtay Kararı

Yıkılan Binadaki Muhdesatın Tespiti Davasında Usul   Kentsel dönüşümde yıkılan bina için açılan muhdesatın tespiti davasında Yargıtay’dan emsal bozma kararı:   Davacılar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadaki iki dairenin kendileri tarafından yapıldığını ileri sürerek, davalıların taşınmazdaki paylarının iptali ve kendi adlarına tescilini talep etmiştir. Mahkeme, taşınmazın ortak muris adına kayıtlı…